Договор на ремонт и аварийное обслуживание инженерных сетей канализации

Образец договора на прочистку канализации для юр. лиц 2018

Договор на ремонт и аварийное обслуживание инженерных сетей канализации

г. __________ __________ г.

Общество с ограниченной ответственность “_____________”, именуемый в дальнейшем “Подрядчик”, в лице Генерального директора _______________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

___________________________________________ в лице ____________________________________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем “Заказчик”, с другой стороны, заключили настоящий Договор, в дальнейшем “Договор” о нижеследующем:

1. Предмет Договора:

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнять указанные в настоящем Договоре работы, сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить выполненные работы в размере, указанном в настоящем Договоре.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу:

1.2.1. Прочистка трубопровода ХФК по адресу: ____________________

2. Сроки выполнения работ

2.1.Датой начала работ является дата подписания Договора.

2.2. Окончание работ – не позднее 3 (три) рабочих дней с момента подписания Договора.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Осуществлять качественное, своевременное и безопасное выполнение работы в соответствии с действующими в РФ нормами и правилами по технике безопасности и противопожарной безопасности при проведении работ.

3.2. Подрядчик имеет право:

2.2.1. Приостановить работы, если в процессе выполнения работ выявится нецелесообразность их продолжения или невозможность дальнейшего выполнения, поставив об этом в известность Заказчика в трехдневный срок после приостановления работ.

3.2.2. Привлечь Субподрядчика к исполнению работ, указанных в п. 1.2.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Обеспечить свободный и безопасный доступ к колодцам, приемным решеткам и другим входам (выходам) трубопровода, подлежащего очистке.

3.3.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика Акта выполненных работ, при отсутствии претензий к качеству оказанных Подрядчиком работ подписывать вышеуказанный Акт и возвращать один экземпляр Подрядчику, либо письменно представлять мотивированные отказы от их подписания.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

4. Цена Договора

4.1. Стоимость работ Подрядчика, предоставленных по настоящему Договору согласно п.1.2. составляет:

4.1.1. Стоимость прочистки трубопровода ХФК составляет 2500 (две тысячи пятьсот) рублей, включая НДС.

4.2. Оплата производится путем перечисления 100% денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 5 (пять) банковских дней после подписания акта выполненных работ.

4.3. В случае необходимости проведения дополнительных работ, не предусмотренных условиями настоящего Договора, стоимость дополнительных работ определяется по договоренности между Заказчиком и Подрядчиком, оплачиваются отдельным счетом.

4.4. Стоимость работ может быть изменена по соглашению сторон и зафиксирована дополнительным соглашением к настоящему Договору.

5. Ответственность

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств каждая из Сторон несет ответственность самостоятельно в пределах обстоятельств в соответствии с Российским законодательством и Договором.

5.2. В случае задержки оплаты стоимости работ Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,01 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 10% от неоплаченной суммы.

6. Порядок рассмотрения споров

6.1. Споры и разногласия, возникающие при выполнении условий настоящего Договора, решаются путём проведения совместных переговоров и оформляются письменно. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

7. Досрочное расторжение Договора

7.1. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке при условии предварительного письменного уведомления другой Стороны с указанием причин расторжения по почте.

7.2. Расторжение настоящего Договора осуществляется Сторонами в соответствии с законодательством РФ. При расторжении Договора, а так же при временном приостановлении работ по инициативе одной из Сторон, завершенная работа передается по акту обмера фактически выполненных работ на момент передачи, после чего Заказчик производит расчеты с Подрядчиком за выполненные работы.

8. Срок действия договора

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до выполнения Сторонами своих обязательств..

8.2. Окончание срока действия настоящего Договора не прекращает неисполненных или ненадлежащим образом исполненных обязательств Сторон.

9. Заключительные положения

9.1. Любые изменения и дополнения настоящего Договора действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

9.2.Настоящий договор составлен в двух экземплярах равной юридической силы, по одной для каждой из Сторон.

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон

Подрядчик________________Юр. адрес: ________________Почт. адрес: ________________Тел. ________________ИНН/ КПП ________________/________________ОГРН: ________________Р/с ________________БИК ________________e-mail: ________________Заказчик________________Адрес: ________________Тел. ________________ИНН/КПП ________________/________________ОГРН ________________Р/с ________________________________БИК ________________
______________________________________ /________________/М.П._____________________________________ / ________________ /

Источник: https://gidroprom.org/obrazec-dogovora-na-prochistku-kanalizacii

Об утверждении типового договора на услуги аварийно-ремонтной службы по ликвидации аварийных повреждений внутридомовых сетей и инженерного оборудования холодного, горячего водоснабжения и канализации муниципального жилого фонда, Постановление Главы администрации города Ставрополя от 19 апреля 2002 года №2574

Договор на ремонт и аварийное обслуживание инженерных сетей канализации

Во исполнение постановления главы города Ставрополя от 03.03.2000 N 785 “Об утверждении Положения о процедуре представления, согласования и утверждения тарифов на жилищно-коммунальные услуги” постановляю:

1. Утвердить типовой договор на услуги аварийно-ремонтной службы по ликвидации аварийных повреждений внутридомовых сетей и инженерного оборудования холодного, горячего водоснабжения и канализации муниципального жилого фонда (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Ставрополя В.А. Черепанова.

Глава администрации города Ставрополя

И.М.ТИМОШЕНКО

Приложение. Типовой договор на услуги аварийно-ремонтной службы по ликвидации аварийных повреждений внутридомовых сетей и инженерного оборудования холодного, горячего водоснабжения и канализации муниципального жилого фонда

Приложениек постановлению главыадминистрации города Ставрополя

от 19.04.2002 N 2574

“__”_________200_ года                               г. Ставрополь

_________________________________________________________________,

       именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице директора

______________________________________,  действующего на основании

__________________, с одной стороны, и __________________________,

именуемое  в дальнейшем “Исполнитель”, в лице директора

___________________, действующего  на основании _________________,

с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно “Стороны”, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.

Заказчик передает, а Исполнитель принимает на себя обязанности по ликвидации аварийных повреждений внутридомовых сетей и инженерного оборудования холодного, горячего водоснабжения и канализации по перечню, согласованному в приложении 1, в жилых домах, оборудованных водопроводом и канализацией, по адресам, указанным в приложении 2*. ________________

* Приложение 2 не приводится. – Примечание изготовителя базы данных.

Общая площадь обслуживаемого жилья составляет _______ кв. м.

1.2. Устранение аварий и неисправностей внутридомовых сетей и инженерного оборудования холодного, горячего водоснабжения и канализации производится в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными приказом Госстроя России N 17-139 от 26.12.97.

2. Обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Принимать круглосуточно, включая выходные и праздничные дни, заявки на выполнение работ согласно приложению 1* по телефону 006 или непосредственно в диспетчерской по адресу: г. Ставрополь, ул. Крупской, 49.

2.1.2. Вести журнал регистрации заявок населения с обязательным указанием времени приема заявки, времени выезда бригады к месту аварии, информации о выполненной работе (приложение 3)*.

2.1.3. По получении заявки, Исполнитель обязан прибыть к месту аварии для ее устранения не позднее чем через один час и приступить к ее ликвидации.

2.1.4. Сообщать МУЖРЭПам ежедневно до 9.00 по телефону о поступивших заявках, крупных авариях и выполненных работах за смену по форме, указанной в приложении 3*. Вносить предложения по ликвидации последствий аварий и проведению необходимого ремонта инженерного оборудования.

2.1.5. Вести журнал регистрации телефонограмм для внесения в него претензий, поступающих от МУЖРЭПов по вопросу невыполненного объема работ Исполнителем в течение 2 дней после поступления заявок от населения.

2.1.6. Круглосуточно выполнять работы, предусмотренные настоящим договором, в полном соответствии с требованиями СНиП и техническими условиями.

2.1.7. Гарантировать качество выполняемых работ и исправлять выявленные в процессе дальнейшей эксплуатации дефекты за свой счет.

2.1.8. Представлять Заказчику до 5-го числа каждого месяца, следующего за отчетным, на утверждение акты выполненных работ (приложение 4)*. ________________

* Приложения 1, 3, 4 не приводятся. – Примечание изготовителя базы данных.

2.1.9. При поступлении сигналов об аварии или повреждении магистрали водопровода и канализации сообщить в соответствующие специализированные коммунальные предприятия, их аварийные службы и проследить за выполнением работ указанными службами до полной ликвидации аварий.

2.1.10. По запросу Заказчика выделять своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при осуществлении работ в рамках настоящего договора, разбора жалоб и заявлений, поступающих от населения, плановых и неплановых проверок и контроля качества работ.

Источник: http://docs.cntd.ru/document/440570904

Договор на ремонт и аварийное обслуживание инженерных сетей канализации

Договор на ремонт и аварийное обслуживание инженерных сетей канализации

Предоставлять «Исполнителю» письменную, надлежаще оформленную заявку на устранение аварийной ситуации, с указанием в ней адреса аварийного объекта, даты, времени и характера возникновения аварийной ситуации или устную заявку.

2.1.2. Обеспечить «Исполнителю» и его аварийно-ремонтной службе в любое время суток возможность подъезда и/или беспрепятственный доступ на свой объект для устранения аварийной ситуации.

2.1.3. Обеспечить место выполнения работ электроосвещением, предупредительными знаками и табличками, при необходимостиустанавливать ограждения.

2.1.4. Организовать на месте выполнения работ встречу аварийно-ремонтной службы «Исполнителя» представителем «Заказчика», зафиксировать письменно факт устранения аварийной ситуации.

Заказчик не имеет права квалифицировать работу Подрядчика как неудовлетворительную, если он не произвел осмотра аварийного объекта по окончании работ Подрядчика.

7.2. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации и города Москвы.

7.3.

При выполнении условий настоящего договора Стороны руководствуются санитарными нормами и правилами, нормами противопожарной и иной безопасности, правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда и придомовых территорий, правилами безопасности в газовом хозяйстве, иными нормативными и законодательными актами, регулирующими вопросы аварийно-технического обслуживания систем инженерного оборудования жилых и общественных зданий.

7.4.

Контролировать ход выполнения работ, осуществляемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Для проведения контроля Заказчик может назначить ответственных (не более двух по каждому виду работ), письменно уведомить Подрядчика об их назначении или выполнять это лично.2.3.2.

Требовать надлежащего выполнения работ (оказания услуг) Подрядчика, в случае неисполнения или систематического некачественного исполнения Подрядчиком обязательств, если это установлено двусторонними актами, в одностороннем порядке расторгнуть договор, предупредив Подрядчика в письменном виде не менее, чем за месяц и оплатив выполненные работы.
2.4.Подрядчик имеет право:2.4.1. Выполнять оперативные отключения и включения систем для выполнения обязанностей по настоящему договору, когда другими способами локализовать аварийную ситуацию не возможно.2.4.2.
Заказчик»» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательство по устранению аварийных ситуаций, возникающих в процессе эксплуатации «Заказчиком» инженерных коммуникаций (теплоснабжение, водопровод, канализация, энергоснабжение) в соответствии с Приложением № 1 на объектах, находящихся в ведении и на балансе «Заказчика»), согласно прилагаемого к договору списку объектов (Приложение к договору)

1.2.Устранение аварийных ситуаций осуществляется «Исполнителем» силами аварийно-ремонтной службы по заявке «Заказчика».

1.3 «Заказчик» обязуется принять и оплатить договорные работы в объеме и на условиях, описанных в настоящем договоре и Приложении № 1 к нему.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН.

2.1. «Заказчик» обязуется:

2.1.1.

3. СРОК И УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1. Настоящий договор заключается на срок с «__» _______ 200__ г. до «___» __________ 200__ г. и вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами. Договор считается продленным, если за месяц до окончания срока ни одна из сторон письменно не заявит другой стороне об отказе от договора или его пересмотре.

3.2.

Аварийно-техническое обслуживание начинается после подписания договора.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ СТОРОН

4.1.

Важно

Работы по ликвидации неисправностей инженерного оборудования производится в рабочие дни, в выходные и праздничные

дни – круглосуточно, согласно поступивших заявок, в течение 1 часа – для ситуаций, когда договор заключается Управляющей

компанией для жителей дома.

2. Права и обязанности сторон

2.1. «Исполнитель» обязан:

2.1.1. По получении заявки выслать бригаду рабочих или рабочего для ликвидации аварии или неисправностей.

2.1.2.
При необходимости, локализовать аварию путем отключения отдельных стояков, участков или всей системы, имеющих

повреждения, от общих сетей.

2.1.3. Сведения обо всех выполненных «Исполнителем» работах заносится в журнал АДС «Исполнителя».

2.1.4.

Акт разграничения зон ответственности за состояние инженерного оборудования между Заказчиком и Подрядчиком – Приложение № 3.10.4. Протокол согласования договорной цены – Приложение № 4.10.5. Форма Акта выполненных работ

11.Юридические адреса и подписи сторон

Подрядчик: ООО «ПрофМастер»195220, г. Санкт-Петербург,ул. Бутлерова, д.32-174 ИНН:7804474003 КПП:780401001 ОГРН: 1117847528193 р/с40702810409000000290 в ДО «Гражданский»ОАО «Банк Санкт-Петербург» Кор/с 30101810900000000790 БИК 044030790 Заказчик:Генеральный директор______________Брилинский Л.В.


Приостановить выполнение работ по договору в случае наличия задолженности более одного месяца.2.4.3. В случае нарушения сроков оплаты Заказчиком более чем на два месяца, либо систематическое нарушение отдельных пунктов настоящего договора, Подрядчик имеет право требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору.

3.Прием заявок и сроки выполнения работ3.1.

Подрядчик выполняет работы по аварийно-техническому обслуживанию на основании настоящего договора и заявок Заказчика в аварийно-диспетчерскую службу Подрядчика.3.2.

Подрядчик ведет журнал приема заявок, в котором обязательно отражаются время поступления заявки, содержание заявки, от кого поступила заявка, другая необходимая информация.3.3.

При крупных авариях сообщать ответственному представителю Заказчику о выполненных работах и давать предложения по проведению необходимого ремонта инженерного оборудования и ликвидации последствий аварии.

В течение 2-х (двух) часов (либо, сразу по окончанию ликвидации аварийной ситуации) сообщить в диспетчерскую службу Заказчика о выполненных работах и давать предложения по проведению необходимого ремонта инженерного оборудования и ликвидации последствий аварии.2.1.6.

Выполнять работы по поддерживанию работоспособности внутреннего инженерного оборудования и сетей, устранять мелкие повреждения и неисправности, возникающие в процессе эксплуатации инженерных сетей и оборудования в помещениях Заказчика на основании поступивших заявок.2.1.7.

Внимание

Подрядчик ежемесячно не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом, оформляет с Заказчиком акт сдачи-приемки работ по аварийно-техническому обслуживанию по форме (приложение N 2), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, на основании которого устанавливается фактический объем работ.

4.3. После подписания акта сдачи-приемки работ Заказчик не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, осуществляет оплату работ Подрядчика по настоящему договору перечислением средств на расчетный счет Подрядчика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Имущественная ответственность сторон по настоящему договору устанавливается в соответствии с действующим законодательством.

5.2.
При нарушении Заказчиком предусмотренных пунктом 4.3 настоящего договора сроков оплаты работ Заказчик выплачивает пени в размере 0, 5 процента от суммы платежа (п.

Договор на аварийно-диспетчерское обслуживание

Скачать в формате WORD (.doc)

Договор № на аварийно-диспетчерское обслуживание

_______________________________________________________________ , в лице _________________________________________________________________ ,

действующего на основании ________________________________________________________ , именуемое в дальнейшем «Исполнитель» и

___________________________________________________________________________________________________________________________________

в лице _____________________________________________________________________ , действующего на основании __________________________________ ,

именуемое в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.

Москва и МО С-Петербург и ЛО Бесплатный звонок по России

Источник: https://ruskorcons.ru/dogovor-na-remont-i-avarijnoe-obsluzhivanie-inzhenernyh-setej-kanalizatsii

Сфера закона
Добавить комментарий